Начало конца

Вырубка рощи, Яблоневого сада! Северный дублер Кутузовского проспекта. Проблемы и методы борьбы. Выскажите свое мнение!
Ответить
Алёна Владимировна
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 23 мар 2018, 15:17
Откуда: Москва

Начало конца

Сообщение Алёна Владимировна » 14 июл 2020, 15:31

В госзакупках появился контракт
Государственный контракт № 0173200001420000416

Выполнение подрядных работ по строительству объекта капитального строительства: «Реконструкция участков общегородской улично-дорожной сети - ул. Ивана Франко и Старо-Рублевского путепровода. Этап 2.1. Этап 2.2. Северный дублер Кутузовского проспекта (освобождение территории (снос капитальных строений и гаражей) для строительства Северного дублера Кутузовского проспекта на участке от МКАД до ММДЦ "Москва-СИТИ"».

г. Москва «__»___________202_ г.

Государственное казенное учреждение города Москвы «Управление дорожно-мостового строительства» (ГКУ «УДМС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора – руководителя контрактной службы Т.В.Пилевской, действующего на основании доверенности от 25.12.2019 № УДМС-31-246/19, с одной стороны, и Акционерное общество «Московская Инженерно-Строительная Компания» (АО «МИСК»), именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице Генерального директора Ф.Р.Хайдарова, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов определения Генерального подрядчика способом закупки конкурс с ограниченным участием в электронной форме, реестровый № торгов 0173200001420000416, протокол подведения итогов конкурса с ограниченным участием в электронной форме от 08.05.2020 №ППИ1 (для закупки 0173200001420000416), заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Статья 1 Определения и понятия

В Контракте следующие понятия будут иметь значения, определяемые ниже:
1.1 Акт о недостатках, обнаруженных в гарантийный срок - первичный учетный документ, составляемый в порядке, предусмотренном Контрактом, в случае обнаружения недостатков в течение гарантийного срока и содержащий перечень недостатков с указанием даты устранения этих недостатков Генеральным подрядчиком. В Акте также делается отметка о фактическом устранении Генеральным подрядчиком недостатков или их устранении за счет Генерального подрядчика.
1.2 Акт приемки объекта капитального строительства - документ, подписываемый Сторонами по форме, утвержденной распоряжением Правительства Москвы от 09.03.2007 № 396-РП «О мерах по обеспечению ввода в эксплуатацию завершенных строительством объектов государственного заказа города Москвы».
Акт технической приемки - это подписанный Генеральным подрядчиком и утвержденный Заказчиком и специализированной организацией Акт по форме согласно Приложению № 5 к постановлению Правительства Москвы от 22.08.2000 № 660, подтверждающий соответствие вновь построенных объектов инженерного и коммунального назначения выданным Техническим условиям на их строительство.
1.3 Акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) - документы, оформленные Генеральным подрядчиком в соответствии с Приложением № 3 к Контракту.
По Акту о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) к Заказчику не переходит риск случайной гибели или случайного повреждения принятых Работ.
1.4 Временные здания и сооружения - все временные здания и сооружения любого типа, необходимые для выполнения и завершения Работ, которые после их завершения разбираются и вывозятся Генеральным подрядчиком за пределы строительной площадки за свой счет.
1.5 Смета контракта - документ, составляемый Заказчиком при заключении Контракта на основании проекта Сметы Контракта с указанием наименования конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, их цены на принятую единицу измерения и общую стоимость с учетом пропорционального снижения начальной (максимальной) цены Контракта.
1.6 Гарантийный срок - срок с даты подписания Заказчиком последнего Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), в течение которого Генеральный подрядчик устраняет в соответствии с условиями Контракта своими и/или привлеченными силами и за свой счет все выявленные дефекты и недостатки, связанные с выполнением работ по Контракту, допущенные по вине Генерального подрядчика и/или привлеченных им субподрядчиков.
1.7 График производства работ - документ, являющийся приложением к Контракту, подписанный уполномоченными представителями Сторон, в котором определены сроки и этапы выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида Работ по Контракту.
1.8 Дни - календарные дни.
1.9 Исполнительная документация - текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объекта капитального строительства и его элементов в процессе строительства, реконструкции по мере завершения определенных в проектной документации работ, внесенные в них изменения, сделанные лицами, ответственными за производство Работ; сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве Работ; Акты освидетельствования скрытых работ и Акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций; Акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; журналы производства Работ; утвержденные специализированной организацией Акты технической приемки объектов инженерного и коммунального назначения, геодезические, исполнительные схемы; исполнительные чертежи на инженерные коммуникации, проложенные к Объекту, а также городские инженерные коммуникации и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами (СНиП) и оформленная в установленном порядке на русском языке, в количестве, необходимом для сдачи Объекта в эксплуатацию.
Состав и порядок ведения исполнительной документации должен соответствовать требованиям, утвержденным приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 №1128.
1.10 Качество работ (качество выполнения работ) - степень соответствия результатов выполненных Работ, включая применяемое оборудование, материалы, изделия, конструкции, требованиям, предъявляемым Контрактом, проектной и рабочей документацией, техническими регламентами, стандартами, строительными нормами и правилами и другими положениями, действующих в Российской Федерации и городе Москве, нормативных документов и правил к уровню качества работ.
1.11 Конструкции, материалы и изделия - все конструкции, материалы, изделия, предназначенные для выполнения работ в соответствии с проектной и рабочей документацией, условиями Контракта и положениями действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил, входящие в состав проектной документации.
1.12 Недостатки - допущенные отступления от требований, предусмотренных в Контракте, проектной документации, и строительных норм, и правил.
1.13 Оборудование - все виды оборудования (включая комплектующие, расходные материалы, запасные части), необходимого для строительства и функционирования Объекта, в соответствии с предназначением Объекта, указанного в проектной и рабочей документации, а также в положениях, действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил.
1.14 Объект - Выполнение подрядных работ по строительству объекта капитального строительства: «Реконструкция участков общегородской улично-дорожной сети - ул. Ивана Франко и Старо-Рублевского путепровода. Этап 2.1. Этап 2.2. Северный дублер Кутузовского проспекта (освобождение территории (снос капитальных строений и гаражей) для строительства Северного дублера Кутузовского проспекта на участке от МКАД до ММДЦ "Москва-СИТИ"», строительство которого осуществляется в соответствии с проектной документацией в рамках реализации Адресной инвестиционной программы города Москвы и финансируется за счет средств бюджета города Москвы.
1.15 Персонал Генерального подрядчика - специалисты и/или рабочие, имеющие необходимую квалификацию, а в случае необходимости - квалификационные сертификаты и другие документы, подтверждающие возможность осуществлять соответствующие Работы, и командируемые и/или привлекаемые для выполнения работ.
1.16 Представитель Генерального подрядчика - лицо, назначенное и уполномоченное Генеральным подрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Контрактом.
1.17 Приемка законченного строительством Объекта - приемка Заказчиком законченного строительством Объекта в порядке, установленном распоряжением Правительства Москвы от 09.03.2007 № 396-РП «О мерах по обеспечению ввода в эксплуатацию завершенных строительством объектов государственного заказа города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 22.08.2000 № 660 «О порядке приемки объектов инженерного и коммунального назначения в собственность города Москвы», и в соответствии с нормативными актами Российской Федерации и города Москвы.
1.18 Проектная документация - документация, содержащая материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства (реконструкции) Объекта. Состав разделов проектной документации и требования к их содержанию определен п.п. 12, 13 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ), постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.
1.19 Рабочая документация - документация, разработанная в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на Объект, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий, предназначенная для проведения работ по Контракту.
1.20 Разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию - документ, выдаваемый уполномоченным органом, в соответствии со ст. 55 ГрК РФ.
1.21 Работы - весь объем работ, соответствующий условиям Контракта, приложениям к нему с учетом выполнения мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и пожарной безопасности, СНиП, а также другим положениям действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил, подлежащих соблюдению Генеральным подрядчиком в процессе выполнения работ.
1.22 Результат работ по Контракту - построенный Объект, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного Объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных ч. 7 ст. 54 ГрК РФ.
1.23 Скрытые работы - работы, скрываемые последующими работами, и/или конструкциями и /или оборудованием, качество и точность которых, в соответствии с положениями, действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил, невозможно определить после выполнения последующих работ без их нарушения и предъявляемые к осмотру и приемке до их закрытия в ходе последующих работ и монтажа конструкций и /или оборудования.
1.24 Строительная площадка - земельный участок с подведенными временными городскими коммуникациями, необходимыми для выполнения Работ по строительству Объекта (электроэнергия, водопровод, канализация, телефон и др.) на период выполнения Работ до сдачи Объекта в эксплуатацию.
1.25 Строительная техника - различные виды машин, механизмов, оборудование, все приборы, инструменты, инвентарь, и всякого рода оснастка, необходимые Генеральному подрядчику для выполнения Работ.
1.26 Цена государственного Контракта - цена, определенная в установленном порядке в соответствии с результатами торгов, на основании Протокола начальной (максимальной) цены Контракта и Протокола подведения итогов конкурса с ограниченным участием в электронной форме от 08.05.2020 №ППИ1 (для закупки 0173200001420000416).
Определения, употребляемые в Контракте в единственном числе, могут употребляться также во множественном числе, и наоборот.
1.27 Иные понятия и определения, используемые в Контракте, применяются в значениях, определенных нормами действующего законодательства.

Статья 2 Предмет контракта

2.1 По настоящему Контракту Генеральный подрядчик обязуется выполнить подрядные работы по строительству Объекта: капитального строительства: «Реконструкция участков общегородской улично-дорожной сети - ул. Ивана Франко и Старо-Рублевского путепровода. Этап 2.1. Этап 2.2. Северный дублер Кутузовского проспекта (освобождение территории (снос капитальных строений и гаражей) для строительства Северного дублера Кутузовского проспекта на участке от МКАД до ММДЦ "Москва-СИТИ"» (далее - Объект), в соответствии с проектной документацией соблюдая срок строительства Объекта, а Заказчик - принять и оплатить Работы, выполненные Генеральным подрядчиком в соответствии с требованиями Контракта.
2.2 Идентификационный код закупки 202772838158777280100100610000000414.

Статья 3 Цена Контракта и порядок расчетов

3.1 Цена Контракта является твердой на весь срок исполнения Контракта, составляет 3 800 516 985 (Три миллиарда восемьсот миллионов пятьсот шестнадцать тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% – 633 419 497 (Шестьсот тридцать три миллиона четыреста девятнадцать тысяч четыреста девяносто семь) рублей 50 копеек (далее - Цена Контракта) в том числе:
этап 2.1 – 496 029 070,02 (Четыреста девяносто шесть миллионов двадцать девять тысяч семьдесят) рублей 02 копейки, в т.ч. НДС 20% - 82 671 511,67 (Восемьдесят два миллиона шестьсот семьдесят одна тысяча пятьсот одиннадцать) рублей 67 копеек;
этап 2.2 – 3 304 487 914,98 (Три миллиарда триста четыре миллиона четыреста восемьдесят семь тысяч девятьсот четырнадцать) рублей 98 копеек, в т.ч. НДС 20% - 550 747 985,83 (Пятьсот пятьдесят миллионов семьсот сорок семь тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 83 копейки, и подлежит изменению в случаях, предусмотренных Контрактом и Законом о контрактной системе.
3.2 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.3 Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.4 В Цену Контракта включена стоимость всех затрат Генерального подрядчика, необходимых для выполнения Работ по Контракту, в том числе:
- всех Работ согласно проектной документации;
- приобретения, поставки и монтажа необходимого для строительства и эксплуатации Объекта оборудования, конструкций и материалов, поставляемого Генеральным подрядчиком в соответствии с Ценой Контракта;
- обеспечение строительства рабочими, в том числе иностранными, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование;
- таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию РФ в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления;
- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Генеральным подрядчиком и привлекаемых им Субподрядчиками;
- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги, действующие на момент заключения Контракта;
- затраты по эксплуатации строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, охрана, пожарная безопасность и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки Объекта и оборудования до сдачи Объекта;
- непредвиденные работы и затраты.
3.5 Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст.95 Закона о контрактной системе.
3.6 Внесение изменений в Смету контракта в случае необходимости изменения объемов и (или) видов отдельных конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе их детализации в пределах цены конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ осуществляется с учетом положений подпункта «в» п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона о контрактной системе.
3.7 Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
3.7.1 Авансовый платеж предусмотрен.
3.7.1.1 Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, выплата аванса не производится.
3.7.2 Заказчик выплачивает Генеральному подрядчику на выполнение работ по Контракту аванс в размере 30 % от Цены Контракта, что составляет 1 140 155 095 (Один миллиард сто сорок миллионов сто пятьдесят пять тысяч девяносто пять) рублей 50 копеек, в том числе НДС 20% – 190 025 849 (Сто девяносто миллионов двадцать пять тысяч восемьсот сорок девять) рублей 25 копеек, в том числе:
- по этапу 2.1 – 148 808 721,01 (Сто сорок восемь миллионов восемьсот восемь тысяч семьсот двадцать один) рубль 01 копейка, в т.ч. НДС 20% - 24 801 453,50 (Двадцать четыре миллиона восемьсот одна тысяча четыреста пятьдесят три) рубля 50 копеек;
- по этапу 2.2 – 991 346 374,49 (Девятьсот девяносто один миллион триста сорок шесть тысяч триста семьдесят четыре) рубля 49 копеек, в т.ч. НДС 20% - 165 224 395,75 (Сто шестьдесят пять миллионов двести двадцать четыре тысячи триста девяносто пять) рублей 75 копеек, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента письменного обращения Генерального подрядчика, при условии выполнения им и приемки Заказчиком работ в размере не менее 10% от Цены Контракта, на лицевой счет, открытый Генеральному подрядчику в Департаменте финансов города Москвы. Стороны заключают дополнительное соглашение к Контракту, предусматривающее соответствующее дополнение реквизитов реквизитами лицевого счета иного не участника бюджетного процесса для перечисления авансовых платежей. Расходование средств, предоставленных в качестве авансового платежа, производится в порядке, установленном постановлением Правительства Москвы от 30.12.2008 № 1229-ПП "Об авансовых платежах по государственным контрактам (контрактам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг", приказом Департамента финансов города Москвы от 30.01.2015 № 11.
3.7.3 Генеральный подрядчик погашает сумму аванса, выданного в соответствии с п. 3.7.2 Контракта, в течение срока выполнения работ по Контракту.
3.7.4 Генеральный подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), составленные в соответствии со Сметой Контракта, подписанные со стороны Заказчика и Генерального подрядчика.
Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней рассматривает и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.
3.7.5 Заказчик осуществляет платежи Генеральному подрядчику, со своего лицевого счета, открытого в Департаменте финансов города Москвы, на расчетный счет Генерального подрядчика, реквизиты которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Контракта, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий период.
3.7.6 Генеральный подрядчик обязан выполнить Работы, предусмотренные Контрактом в пределах цены, установленной п.3.1 Контракта, при этом дополнительные Работы, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплате не подлежат.
3.7.7 Средства, предусмотренные на непредвиденные работы и затраты, расходуются только по согласованию с Заказчиком при предоставлении Генеральным подрядчиком документов, обосновывающих указанные работы и затраты.
3.7.8 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
3.7.9 Обязательства Заказчика по оплате стоимости выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, указанного в статье «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Контракта.
3.7.10 В случаях, предусмотренных п.6 ст.161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуги, предусмотренных Контрактом, с учетом требований ч.2 - 4 ст.95 Закона о контрактной системе.

Статья 4 Сроки выполнения работ

4.1 Генеральный подрядчик обязуется выполнить Работы и осуществить строительство (реконструкцию) Объекта в сроки, установленные в Графике производства работ (Приложение № 1).
4.2 Дата начала Работ - дата заключения Контракта.
4.3 Дата окончания Работ - не более 960 (Девятисот шестидесяти) календарных дней с даты начала Работ (п. 4.2).
4.4 Генеральный подрядчик обязуется соблюдать сроки выполнения работ, в том числе промежуточные сроки работ, указанные в Графике производства работ (Приложение №1).

Статья 5 Порядок сдачи-приемки работ

5.1 Порядок сдачи-приемки выполненных Генеральным подрядчиком Работ:
Генеральный подрядчик производит сдачу Работ ежемесячно на последнюю дату отчетного периода (месяца), а также по мере готовности, но не более трех раз за месяц, на основании Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма №КС-3), составленных в соответствии со Сметой Контракта.
Подписание Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) является промежуточной приемкой этих работ Заказчиком.
Одновременно с указанными в пункте документами Генеральный подрядчик представляет обеспечение гарантийных обязательств в размере и порядке, установленном в статье 13 Контракта, и Акты по форме согласно Приложению № 4. Оформление последнего Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справки стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) осуществляется после представления Генеральным подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств.
5.1.1 Генеральный подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), подписанные Генеральным подрядчиком, а также исполнительную документацию на выполненный в отчетном периоде объем работ, в том числе в электронном виде, технических паспортов и сертификатов на оборудование, материалы и изделия, использованные при выполнении работ в отчетном периоде.
5.1.2 Заказчик обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня представления в порядке, установленном п.5.1.1 Контракта, Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (Форма № КС-3), подписать их или направить Генеральному подрядчику мотивированный письменный отказ в их подписании с указанием соответствующих причин.
В случае, если Генеральным подрядчиком не была представлена надлежащим образом оформленная исполнительная документация, ведение которой предусмотрено действующими в Российской Федерации нормативными документами, и/или качество предъявляемых к приемке Работ не удовлетворяет установленным требованиям, и/или предъявленные к приемке Работы не соответствуют требованиям проектной документации и/или фактически выполненным объемам Работ, Заказчик в указанный в настоящем пункте срок направляет Генеральному подрядчику письменный мотивированный отказ в приемке Работ и требование об устранении выявленных в ходе приемки нарушений (недостатков и/или дефектов).
Повторное рассмотрение Заказчиком представленных Генеральным подрядчиком в соответствии с настоящим пунктом документов производится после устранения последним причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке.
5.1.3 После подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) в порядке, установленном п. 5.1, 5.1.1, 5.1.2 Контракта, Работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате в соответствии с условиями Контракта.
5.1.4 В случае поставки оборудования на Объект и не предоставления Генеральным подрядчиком документов, указанных в п. 6.3.16 Контракта, Заказчик имеет право отказать в приемке работ, а также в приемке последующих работ до момента представления указанных документов.
5.2 Порядок сдачи-приемки результата Работ по Контракту:
5.2.1 Генеральный подрядчик не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания Работ согласно Графику производства Работ письменно извещает Заказчика о готовности к сдаче выполненных в полном объеме Работ по Контракту
5.2.1.1 Порядок сдачи-приемки рабочей документации:
Генеральный подрядчик направляет Заказчику Акт приема-передачи, с приложением товарных накладных, рабочей документации и других документов, полученных в рамках исполнения обязанности по разработке рабочей документации, в электронном и бумажном виде в соответствии с Требованиями к предоставлению проектной документации в электронном виде (Приложение № 7).
Генеральный подрядчик передает Заказчику рабочую документацию в полном объеме, в том числе в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе, 3 экземпляра на электронном носителе в формате PDF, а также 1 (один) экземпляр в форматах Единого геоинформационного пространства города Москвы, с указанием:
- формата и структуры электронных картографических и других информационных данных;
- программного обеспечения;
- формата передачи данных в электронном виде.
5.2.1.2 Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта приема-передачи, представленном в порядке, установленном п.5.2.1.1 Контракта, подписать его или направить Генеральному подрядчику мотивированный письменный отказ в его подписании с указанием соответствующих причин. Повторное рассмотрение Заказчиком представленных Генеральным подрядчиком документов производится после устранения последним причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке.
5.2.1.3 После подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (услуг), оформленного в соответствии с Приложением № 8 к Контракту, и Акта приема- передачи, в порядке, установленном п. п. 5.2.1.1-5.2.1.2 Контракта, работы (услуги) подлежат оплате в соответствии с условиями Контракта.
5.2.2 Заказчик не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения извещения Генерального подрядчика о готовности к сдаче выполненных в полном объеме Работ по Контракту создает Комиссию по приемке выполненных работ в полном объеме работ по Контракту 5.2.3 Комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней с даты начала работы проводит проверку качества и объемов выполненных Генеральным подрядчиком Работ, а также их соответствие действующим на территории РФ и города Москвы строительным нормам и правилам, выявляет недостатки (дефекты) выполненных Работ, невыполненные Работы.
5.2.4 В случае если в ходе проведения процедуры сдачи-приемки Работ будут выявлены отдельные недостатки (дефекты) Работ, которые не позволяют производить нормальную эксплуатацию выполненных Работ и Объекта в соответствии с его целевым назначением, Стороны составляют Протокол о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Генеральному подрядчику для их устранения. В любом случае установленный Сторонами в Протоколе о недостатках (дефектах) срок устранения выявленных нарушений при выполнении Работ не может превышать 10 (десяти) рабочих дней. Генеральный подрядчик должен принять все меры по устранению недостатков (дефектов), выявленных Комиссией в ходе процедуры сдачи- приемки Работ в установленные Протоколом о недостатках (дефектах) сроки.
5.2.5 В случае если при проведении процедуры сдачи-приемки Работ Комиссией будут выявлены недостатки (дефекты), которые не позволяют производить безопасное использование и эксплуатацию Объекта, а равно, если на момент сдачи-приемки Работ Генеральным подрядчиком не будут завершены какие-либо виды Работ, предусмотренных проектной документацией, и которые заведомо не могут быть устранены и/или выполнены Генеральным подрядчиком в указанный в п.5.2.4
Контракта срок, Заказчик вправе отказаться от подписания Акта о приемке объекта строительства государственного заказа города Москвы. В этом случае Работы не будут считаться принятыми. При этом Стороны составляют и подписывают Протокол о недостатках (дефектах), указанный в п. 5.2.4 Контракта, с указанием причин отказа в приемке Работ.
5.2.6 В указанном в п.5.2.5 Контракта случае, Заказчик вправе потребовать исправления недостатков Работ от Генерального подрядчика в согласованные Сторонами сроки. Срок приемки выполненных Работ Комиссией в этом случае отодвигается на срок, необходимый для устранения выявленных Недостатков (дефектов) и проведения повторной приемки Работ Комиссией.
5.2.7 В случае отказа Генерального подрядчика от подписания Протокола о недостатках (дефектах), выявленных Комиссией, Заказчик самостоятельно составляет такой Протокол, который подписывается всеми членами Комиссии. Составленный и подписанный таким образом Протокол о недостатках (дефектах) должен быть доставлен Генеральному подрядчику способом, фиксирующим его получение (в любом случае, отправление Протокола о недостатках заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Генерального подрядчика, указанному в Контракте, будет считаться надлежащей доставкой). В случае если Генеральный подрядчик в течение 7 (семи) дней с момента получения Протокола о недостатках (дефектах) не предоставит Заказчику письменный отказ от его подписания с обязательным изложением причин такого отказа, или подписанный Генеральным подрядчиком экземпляр такого Протокола, будет считаться, что Генеральный подрядчик согласился с выводами Комиссии по приемке выполненных Работ, содержащимися в представленном Заказчиком Протоколе о недостатках (дефектах), и в этом случае Генеральный подрядчик обязан незамедлительно приступить к устранению указанных в Протоколе недостатков (дефектов), а также выплатить все причитающиеся Заказчику в связи с нарушением Срока окончания Работ неустойки (штрафы), или возместить в полном объеме убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные Заказчику ненадлежащим выполнением Работ по настоящему Контракту, а также нарушением Срока окончания Работ, установленного п. 4.3 Контракта.
5.2.8 При отказе Генерального подрядчика исправить ненадлежащим образом выполненные Работы, указанные в Протоколе недостатков (дефектов), либо неполучения Заказчиком письменного ответа Генерального подрядчика в течение срока, установленного в п. 5.2.7 Контракта, Заказчик вправе удержать стоимость данных Работ из причитающихся Генеральному подрядчику платежей.
5.2.9 Повторная процедура сдачи-приемки Работ проводится, в порядке, установленном настоящим п.5.2 Контракта, по письменному извещению Заказчика Генеральным подрядчиком об устранении выявленных в ходе приемки Работ Недостатков (дефектов), зафиксированных в Протоколе о недостатках (дефектах), и готовности сдать Работы Заказчику.
5.2.10 После устранения всех замечаний Генеральным подрядчиком, Стороны подписывают Акт о приемке объекта строительства государственного заказа города Москвы.
5.3 До приемки законченного строительством (реконструкцией) Объекта, расторжения Контракта риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных по Контракту Работ, строительных/отделочных материалов и оборудования несет Генеральный подрядчик. Риск случайной гибели или повреждения Объекта, строительных/отделочных материалов и оборудования переходит к Заказчику с даты подписания Сторонами последнего Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), а в случае досрочного расторжения Контракта - с даты расторжения Контракта.

Статья 6 Права и обязанности Сторон

6.1 Заказчик обязан:
6.1.1 Осуществлять приемку выполненных Генеральным подрядчиком Работ в порядке, установленном п.п.5.1, 5.2 Контракта и их оплату в порядке, установленном Контрактом.
6.1.2 Участвовать в установленном порядке в приемке Объекта в эксплуатацию.
6.1.3 Контролировать ход строительства и соблюдение Генеральным подрядчиком условий Контракта.
6.1.4 Обеспечить проведение торгов на поставку инженерного оборудования, не включенного в цену Контракта.
6.1.5 Обеспечить строительный контроль за строительством Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с утвержденной проектной и рабочей документацией, условиями Контракта и требованиями нормативных документов в области строительства.
6.1.6 По письменному запросу Генерального подрядчика передать в установленном порядке на период строительства Объекта:
-документы об отводе земельного участка, а также необходимые согласования и разрешения;
- проектную и рабочую документацию в объеме, необходимом для начала производства работ на Объекте, и по мере необходимости для выполнения отдельного комплекса работ и (или) вида работ в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 1);
- строительную площадку по Акту передачи строительной площадки;
- журнал производства Работ;
- согласованный Стройгенплан и проект организации строительства (ПОС).
6.1.7 В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты письменного обращения Генерального подрядчика направить информацию о размере принятого обязательства, подлежащего исполнению за счет средств бюджета города Москвы в текущем финансовом году по настоящему Контракту.
6.1.8 Обеспечить ведение авторского надзора за строительством Объекта.
6.1.9 Обеспечить отключение и демонтаж оборудования и строений в зоне строительства, а также допуск в строения, через которые проходят инженерные коммуникации.
6.1.10 Осуществлять контроль за выполнением работ с надлежащим качеством, используя при этом качественные критерии, заложенные в действующих в РФ строительных нормах и правилах, технических условиях и стандартах, применяемых в строительстве, условиям Контракта.
6.1.11 Оказывать содействие Генеральному подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика.
6.1.12 Отправить Генеральному подрядчику ответ на сообщение о необходимости проведения дополнительных работ, неучтенных в проектной документации, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения.
6.1.13 Контролировать процесс организации Генеральным подрядчиком работы комиссии по комплексному опробованию всего инженерного оборудования.
6.1.14 Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
6.1.15 Во взаимодействии с Департаментом информационных технологий города Москвы в течение одного дня с даты заключения Контракта разместить в сети Интернет по адресу www.mos.ru/widgets/citynews функционал, обеспечивающий возможность выбора Исполнителем внешнего вида и размеров информационного блока и содержащий необходимую техническую информацию (HTML-код), позволяющую осуществить размещение информационного блока на официальном сайте Исполнителя.
6.1.16 В течение 10 (десяти) дней с даты получения от Генерального подрядчика проекта дополнительного соглашения с указанием работ, выполняемых им самостоятельно, рассмотреть его и при отсутствии замечаний подписать или направить обоснованные возражения.
6.2 Заказчик вправе:
6.2.1 Осуществлять контроль целевого использования денежных средств, перечисленных по Контракту. Количество проверок и сроки их проведения определяются Заказчиком и с другими сторонами Контракта не согласовываются.
6.2.2 Заказчик или, по его поручению, отраслевой орган исполнительной власти города Москвы уведомляет Генерального подрядчика о назначении эксплуатирующей организации, которая будет участвовать в приемке Объекта в эксплуатацию и к проведению приемки заключит договоры с городскими специализированными организациями на предоставление коммунальных услуг (отпуск тепла, воды, электроэнергии и др.) и примет Объект в эксплуатацию и на свой баланс.
6.2.3 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Генеральным подрядчиком обязанностей, указанных в п.п. 6.3.45, 6.3.46 Контракта, приостановить платежи по Контракту до даты передачи Генеральным подрядчиком документов в полном объеме.
6.2.4 Осуществлять контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности строительства, культуры производства и охраны труда, в том числе, указанных в п. 6.3.14 Контракта.
6.2.5 В случае поставки Генеральным подрядчиком оборудования на Объект и не предоставления документов, указанных в п. 6.3.16 Контракта, отказать в приемке работ, а также в приемке последующих работ до момента представления указанных документов.
6.2.6 Иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством.
6.3 Генеральный подрядчик обязан:
6.3.1 Заключать договоры с ОАО «РЖД» связанные с использованием технологических окон (время, в течение которого прекращается движение по железной дороге) для строительно-монтажных работ на железной дороге (использование «железнодорожных окон») в пределах цены Контракта.
6.3.2 Выполнить Работы и сдать законченный строительством Объект, в сроки, предусмотренные Графиком производства работ (Приложение № 1), соблюдая сроки выполнения работ и срок, установленный п. 4.3 Контракта.
6.3.3 Создать геодезическую разбивочную основу для строительства с выносом в натуру основных и (или) главных осей сооружений, инженерных коммуникаций, дорог. Выполнить разбивочные работы в процессе строительства, которые должны обеспечивать вынос в натуру от пунктов геодезической разбивочной основы с заданной точностью осей и отметок реперов, определяющих в соответствии с проектной документацией положение в плане и по высоте частей и конструктивных элементов зданий (сооружений), трасс дорог, надземных и подземных коммуникаций. Выполнить наблюдение за деформацией (мониторинг) оснований, фундаментов и подземных частей зданий (сооружений) в процессе строительства.
6.3.3.1 Разработать и согласовать в установленном порядке проект производства геодезических работ в срок не позднее даты окончания подготовительного периода.
6.3.4 Выполнить все работы по Контракту в соответствии требованиями проектной, рабочей документации, надлежащим качеством собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций.
Субподрядные организации должны обладать предусмотренными действующим законодательством допусками, лицензиями, сертификатами либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.
Условия о привлечении субподрядчиков не применяются в случае, если победителем становится субъект малого предпринимательства, социально-ориентированная некоммерческая организация.
6.3.5 Генеральный подрядчик обязан привлекать к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики) в объеме 20% от Цены контракта.
6.3.6 Генеральный подрядчик обязан в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком представить Заказчику:
6.3.6.1 декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
6.3.6.2 копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную Генеральным подрядчиком.
6.3.7 В случае замены субподрядчика на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика Генеральный подрядчик обязан представлять Заказчику документы, указанные в пункте настоящей статьи, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком.
6.3.8 Генеральный подрядчик обязан в течение 10 рабочих дней со дня оплаты Генеральным подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком представлять Заказчику следующие документы:
6.3.8.1 копии документов о приемке выполненной работы, которые являются предметом договора, заключенного между Генеральным подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком;
6.3.8.2 копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Генеральным подрядчиком субподрядчику, - в случае если договором, заключенным между Генеральным подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Генеральным подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком.
6.3.9 Генеральный подрядчик обязан оплачивать выполненные субподрядчиком работы (ее результаты), отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Генеральным подрядчиком документа о выполненной работе (ее результатов), отдельных этапов исполнения договора.
6.3.10 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775 "Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставить заказчику дополнительную информацию" в течение 10 дней с момента заключения Генеральным подрядчиком договора с субподрядчиком Генеральный подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Генеральным подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более десяти процентов Цены контракта, по форме согласно Приложению к Контракту, указанному в п.17.7.
6.3.11 Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соотнесенности.
6.3.12 Принять строительную площадку по Акту передачи строительной площадки.
6.3.13 Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в соответствии с ПОС и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с условиями на присоединение и разработанной проектной документацией.
6.3.14 Обеспечить в ходе строительства Объекта выполнение на строительной площадке мероприятий по обеспечению безопасности строительства, культуры производства и охраны труда, в том числе, требований указанных в Приложении № 2 к Контракту, а также мероприятий по рациональному использованию территории, охране окружающей среды (зеленых насаждений и земли), соблюдение требований постановления Правительства Москвы от 22 августа 2011 г. № 379-ПП «Об ограничении движения грузового автотранспорта в городе Москве и признании утратившими силу отдельных правовых актов Правительства Москвы».
6.3.15 Обеспечить строительство необходимыми материально-техническими ресурсами и строительной техникой за исключением оборудования, входящего в поставку Заказчика.
6.3.16 Все поставляемые Генеральным подрядчиком для строительства материалы, изделия и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов должны быть представлены Заказчику одновременно с соответствующими Актами о приемке выполненных работ (Форма КС-2), по которым предъявляются к приемке Работы, выполненные с использованием указанных материалов, изделий и конструкций.
6.3.17 Обеспечить проведение лабораторных испытаний для контроля поставляемых материалов, конструкций, выполнения монтажных работ в период выполнения работ по Контракту.
6.3.18 За свой счет обеспечить приемку, складирование и сохранность прибывающего на Объект оборудования поставки Заказчика. Для обеспечения на объекте приемки оборудования, поставляемого Заказчиком, назначить своего представителя. Полномочия представителя по приемке и передаче оборудования эксплуатирующей организации должны быть подтверждены доверенностью.
6.3.19 Выполнить, при необходимости, в установленном порядке сезонные работы, обеспечивающие надлежащие темпы строительства и достижения требуемых качественных показателей в соответствии с требованиями строительных норм и правил, действующих в Российской Федерации.
6.3.20 Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.
6.3.21 Вывезти в течение 7 (семи) дней со дня подписания Акта приемки объекта строительства государственного заказа города Москвы за пределы строительной площадки, принадлежащие Генеральному подрядчику строительные материалы, временные сооружения и другое имущество.
6.3.22 Обеспечить строительную готовность Объекта и его помещений под монтаж технологического оборудования не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до установленного срока ввода Объекта.
6.3.23 Своевременно оформлять и представлять Заказчику исполнительную документацию на предъявляемые к приемке работы.
6.3.24 Известить Заказчика за 3 (три) дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Генеральный подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика, Генеральный подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
В случае неявки представителя Заказчика в указанный Генеральным подрядчиком срок составить односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.
6.3.25 Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его испытании в присутствии представителя Заказчика, эксплуатирующей организации. При положительных результатах испытаний оборудования Заказчик, эксплуатирующая организация и Генеральный подрядчик подписывают Акт о проведении испытаний инженерной системы (оборудования), подтверждающий соответствие показателей работы оборудования характеристикам, указанным в проектной документации, и условиям государственного контракта.
6.3.26 Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленной проектной и/или рабочей документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;
- иных, не зависящих от Генерального подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы;
- иных, не зависящих от Генерального подрядчика обстоятельств, создающих невозможность выполнения Работ в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 1), в том числе:
а) невозможность выполнения Работ ввиду необходимости корректировки проектной документации в связи с выявлением работ, неучтенных в проектной документации;
б) невозможность выполнения Работ ввиду наличия на строительной площадке имущества третьих лиц, изымаемого Заказчиком в связи со строительством Объекта.
С уважением, Дмитриева А.В.

Алёна Владимировна
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 23 мар 2018, 15:17
Откуда: Москва

Re: Начало конца

Сообщение Алёна Владимировна » 14 июл 2020, 15:31

6.3.27 Обеспечить:
- производство работ в полном соответствии с проектной и рабочей документацией, рабочими чертежами, строительными нормами и правилами;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной и рабочей документацией, действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.
6.3.28 Нести расходы по содержанию Объекта до даты оформления разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
6.3.29 Обеспечить совместно с Заказчиком передачу законченного строительством Объекта эксплуатирующей организации в установленном порядке.
6.3.30 Осуществлять охрану строительной площадки и Объекта в порядке, установленном статьей 9 настоящего Контракта.
6.3.31 Нести ответственность за сохранность всех поставляемых для реализации Контракта материалов, оборудования, мебели и т.д. до передачи эксплуатирующей организации.
6.3.32 Представить Заказчику, а также в установленном порядке в иные компетентные государственные и муниципальные органы документы, подтверждающие право заниматься строительной деятельностью, приказ о назначении Представителя Генерального подрядчика, ответственного за строительство, его подписку по установленной форме и другие необходимые документы.
6.3.33 Оформить в установленном порядке разрешения на размещение отходов строительства, сноса, в том числе грунтов, а также оформить ордер на производство работ и нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения Работ, как со стороны самого Генерального подрядчика, так и со стороны привлеченных им субподрядных организаций.
6.3.34 Разработать и согласовать в установленном порядке проект производства Работ.
6.3.35 Осуществлять строительный контроль, включая проведение следующих контрольных мероприятий:
а) проверку качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства Объекта (далее соответственно - продукция, входной контроль);
б) проверку соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции;
в) проверку соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства Объекта;
г) совместно с Заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (далее - скрытые работы), и промежуточную приемку возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность Объекта, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
д) приемку законченных видов (этапов) работ;
е) проверку, совместно с Заказчиком, соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, технических регламентов.
6.3.36 Осуществлять входной контроль продукции до ее применения в процессе строительства, включая проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими продукции, ее соответствия требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.
Провести в установленном порядке измерения и испытания соответствующей продукции своими силами или поручить их проведение аккредитованной организации.
Не применять при производстве работ продукцию, не соответствующую установленным требованиям.
6.3.37 Обеспечить до сдачи Объекта Заказчику уборку Объекта, осуществить мойку, удаление грязи с поверхностей и выполнение других аналогичных работ.
6.3.38 Обеспечить целевое использование денежных средств, полученных от Заказчика в качестве авансов.
6.3.39 Представлять Заказчику ежемесячно заявку на планируемые расходы для выполнения работ на следующий месяц с разбивкой в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 1).
6.3.40 Выполнять надлежащим образом обязательства по договорам на выполнение подрядных работ и/или поставку оборудования (материалов), заключенных - Генеральным подрядчиком с субподрядчиками (субпоставщиками) для выполнения обязательств Генерального подрядчика по Контракту.
6.3.41 Соблюдать сроки оплаты выполненных работ и поставленных оборудования (материалов), установленные договорами, указанными в п.6.3.40 Контракта, а также не допускать действий и/или бездействия в отношении субподрядчиков (субпоставщиков), в результате которых нарушаются сроки выполнения Работ и строительства Объекта, установленные Контрактом.
6.3.42 Заблаговременно направить Заказчику в письменном виде заявку на поставку необходимого оборудования, а также на необходимую проектную и рабочую документацию.
6.3.43 Вести журнал производства работ и журнал авторского надзора, своевременно устранять замечания надзорных организаций по выполнению Работ на Объекте.
6.3.44 Устранять все замечания Заказчика, включая замечания, связанные с обращениями пользователей государственной информационной системы города Москвы «Наш город. Программа развития Москвы» (далее - Портал), в том числе по следующим вопросам: вынос грунта и грязи строительным транспортом, несвоевременное восстановление благоустройства, отсутствие или повреждение ограждения строительной площадки, отсутствие освещения в ночное время, информационного щита, дорожного знака и др., неудовлетворительная уборка места проведения работ на Объекте.
Устранение замечаний по обращениям, поступившим на Портал, осуществляется Генеральным подрядчиком в срок, установленный Заказчиком, но не позднее 8 (восьми) дней с момента поступления обращения на Портал.
6.3.45 Передать Заказчику по Акту(ам), оформленному(ым) по форме согласно Приложению № 4 к Контракту, полный пакет документов, относящихся к деятельности Генерального подрядчика, необходимы для получения Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и регистрации права собственности города Москвы, в том числе: исполнительные чертежи наружных коммуникаций, согласованные с соответствующими специализированными организациями, со штампом ОПС, акты скрытых и иных работ по указанным коммуникациям, в том числе акты рабочих комиссий по приемке в эксплуатацию ЦТП (ИТП), ТП (РТП) и т.д.
6.3.46 При предоставлении Заказчику последнего Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и последней Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), Генеральный подрядчик одновременно представляет Акт/ы, указанный в предыдущем пункте Контракта, подписанный Заказчиком в подлинном экземпляре.
6.3.47 Предоставить по требованию Заказчика исполнительную и иную документацию, разработанную в процессе исполнения обязательств по Контракту.
6.3.48 При проведении проверок представлять Заказчику все необходимые документы и информацию по строительству объекта, в том числе, проектную и исполнительную документацию в полном объеме, Акты о приемке выполненных работ (Форма №КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), платежные документы, финансовую отчетность и другие документы, подтверждающие целевое использование бюджетных средств.
6.3.49 Устранить дефекты в работах и конструкциях, выявленных при приемке Работ и/или при вводе Объекта в эксплуатацию и/или в гарантийный период, в сроки, предусмотренные актом сторон, а в случае неявки Генерального подрядчика - односторонним актом.
6.3.50 В случаях установления Заказчиком и/или уполномоченными контрольными органами фактов завышения объема выполненных работ и/или их стоимости, неправильного и/или нецелевого расходования денежных средств и/или неверного применения расценок, излишне уплаченных денежных средств в результате неверного (ошибочного) подписания Акта(-ов) о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) или в отсутствие документов, подтверждающих фактические расходы, а также в других случаях, установленных актом проверки, Генеральный подрядчик осуществляет возврат Заказчику сумму излишне уплаченных денежных средств в течение 10 (Десяти) дней с даты получения требования Заказчика.
6.3.51 При расторжении Контракта до завершения строительства Объекта или при окончании срока действия Контракта передать Заказчику в течение 10 (десяти) дней, с момента предъявления соответствующего требования, проектную документацию, исполнительную документацию и другие документы, полученные в ходе исполнения обязательств по Контракту.
6.3.52 Возместить в полном объеме убытки (упущенная выгода и реальный ущерб), причиненные Заказчику по вине Генерального подрядчика, в том числе действиями субподрядчиков, поставщиков и других исполнителей, привлеченных Генеральным подрядчиком по отдельным договорам.
6.3.53 Соблюдать правила пользования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и правовыми актами Правительства Москвы.
6.3.54 В части разработки рабочей документации:
6.3.54.1 Обеспечить выполнение работ по разработке рабочей документации в объеме необходимом и достаточном для обеспечения строительства Объекта и сдачи в эксплуатацию.
6.3.54.2 Разработать рабочую документацию в соответствии с проектной документацией, на которую получено положительное заключение экспертизы.
6.3.54.3 В случае необходимости внесения изменений в рабочую документацию, относительно утвержденной проектной документации, незамедлительно направить Заказчику уведомление с подробным перечнем изменений.
6.3.54.4 Не вносить в рабочую документацию без предварительного согласования в письменной форме Заказчиком изменений, оказывающих влияние на общую стоимость и сроки строительства Объекта.
6.3.54.5 Предусматривать в рабочей документации использование строительных материалов, конструкций и оборудования, имеющих сертификаты, подтверждающих их безопасность и соответствие техническим и экологическим требованиям.
6.3.54.6 Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в рабочую документацию, если они не противоречат условиям Контракта, действующему законодательству и нормативным актам Российской Федерации и города Москвы.
6.3.54.7 Обеспечить разработку рабочей документации в электронном и бумажном виде в соответствии с Требованиями к предоставлению проектной документации в электронном и бумажном виде (Приложение №7).
6.3.55 Датой исполнения обязательств Генерального подрядчика по настоящему Контракту, за исключением гарантийных обязательств, является дата подписания Заказчиком последнего Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3).
6.3.56 Выполнить самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ Генерального подрядчика, к исполнению своих обязательств по Контракту работы, виды и объемы которых определены в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.05.2017 № 570.
6.3.57 Расходовать средства, предусмотренные на непредвиденные работы и затраты, только по письменному согласованию с Заказчиком.
6.3.58 Представлять Заказчику документы, обосновывающие и подтверждающие расходование средств, предусмотренных на непредвиденные работы и затраты.
6.3.59 В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта представить Заказчику сведения о лице, осуществляющем функции специалиста по охране труда (заверенная копия приказа о назначении, контактная информация).
6.3.60 В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта представить Заказчику информацию о специалистах, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, с указанием Ф.И.О, наименования СРО, членом которой является Генеральный подрядчик.
6.3.61 Немедленно уведомлять государственные органы контроля и надзора, Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте и/или в связи с исполнением Контракта, включая, но не ограничиваясь:
- аварии, несчастные случаи, пожары, хищения, забастовки сотрудников Генерального подрядчика и субподрядчиков.
6.3.62 При несчастных случаях, произошедших с работниками Генерального подрядчика и субподрядчиков, организовать проведение расследования в соответствии с нормами действующего законодательства.
6.3.63 Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях Контракта.
6.3.64 В течение 30 (тридцати) дней с даты заключения Контракта представить Заказчику проект дополнительного соглашения к Контракту в 2 (двух) экземплярах, подписанных Генеральным подрядчиком, с указанием конкретных видов и объемов работ, которые он обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ Генерального подрядчика, с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 «Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком; исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком; исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком; исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», из возможных видов и объемов работ, определенных в приложении к Контракту.
6.4 Генеральный подрядчик вправе:
6.4.1 Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
6.4.2 Обращаться к Заказчику с запросами в целях надлежащего исполнения обязательств по Контракту.
6.4.3 Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п. При этом Генеральный подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
6.4.4 Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Контракта и/или объемов работ по Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Генеральный подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном Контрактом.
6.4.5 Генеральный подрядчик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Генеральным подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика.
6.4.6 Иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством.

Статья 7 Страхование

7.1 Генеральный подрядчик в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания настоящего Контракта заключает за счет собственных средств договор комплексного страхования строительных и монтажных рисков, связанных со случайной гибелью и/или повреждением имущества, являющегося предметом (целью) проведения строительных и монтажных работ, указанных в Контракте, с ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц вследствие проведения указанных работ на объекте. Данный договор должен действовать в течение всего срока выполнения работ по Контракту до завершения строительства Объекта.
7.2 Страховая сумма равняется Цене Контракта, указанной в п. 3.1 Контракта.
7.3 Генеральный подрядчик не позднее 5 (пяти) дней с даты заключения вышеуказанного Договора страхования обязан представить Заказчику копии следующих документов: договора страхования, страхового полиса, платежного поручения об оплате страховой премии.
7.4 Страхование Объекта не освобождает Стороны от обязанности принять все необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая и уменьшения последствий, если таковой случай произошел.
7.5 Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения при наступлении страхового случая) по заключаемому в соответствии с Контрактом договору страхования является Генеральный подрядчик.
7.6 Генеральный подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика о наступлении страхового случая, а также не позднее 5 (пяти) дней с даты получения средств страхового возмещения от страховой организации - о получении указанных средств.
7.7 Генеральный подрядчик приступает к устранению последствий страхового случая за счет страхового возмещения только после согласования с Заказчиком действий по устранению последствий страхового случая.
7.8 При получении суммы страхового возмещения Генеральный подрядчик обязуется за счет средств, полученных в качестве страхового возмещения, выполнить работы по восстановлению Объекта до готовности, которая имелась на момент наступления страхового случая, в согласованные Сторонами сроки.

Статья 8 Гарантии качества работ

8.1 Генеральный подрядчик гарантирует:
- возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении Гарантийного срока;
- бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтированных Генеральным подрядчиком, при эксплуатации Объекта в Гарантийный срок;
- высокое качество всех работ, смонтированного Генеральным подрядчиком оборудования, систем, установок, механизмов, инженерных сетей;
- достижение Объектом указанных в проектной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта в период Гарантийного срока и несет ответственность за отступления от них;
- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период Гарантийного срока.
8.2 Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и оборудования, смонтированного на Объекте, начинается с даты подписания Заказчиком последнего Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и составляет:
8.2.1 Общестроительных - 24 месяца.
8.2.2 Материалов и оборудования - срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего материала или оборудования, но не менее гарантийного периода, указанного в п. 8.2.1 Контракта.
Гарантийные сроки отдельных элементов Объекта:
Водопропускные трубы - 6 лет.
Регуляционные сооружения (тип сооружения) - 6 лет.
Железобетонный цоколь под металлическое ограждение проезжей части - 5 лет.
Защитно-декоративное покрытие металлических и бетонных поверхностей - 3 года.
Асфальтобетонное покрытие площадки подэстакадного пространства в пределах проекции сооружения - 3 года.
Шумо- и грязезащитные экраны - 3 года.
Подходы:
земляное полотно - 8 лет;
основание дорожной одежды - 6 лет;
- нижний слой покрытия - 5 лет;
- верхний слой покрытия - 4 года;
подпорные стенки подходов - 5 лет.
Обустройство подходов:
барьерное ограждение (металлическое, железобетонное) - 5 лет;
сигнальные столбики - 2 года;
дорожные знаки - 2 года;
Здания и сооружения эксплуатационной и автотранспортной служб - 8 лет.
8.3 Если в течение Гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) или оборудование (часть оборудования) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Генеральным подрядчиком (его субподрядчиками и поставщиками) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Контракта, Заказчик совместно с Генеральным подрядчиком составляют Акт о недостатках, обнаруженных в гарантийный срок, где кроме прочего определяются даты устранения дефектов и недостатков.
8.4 Для участия в составлении Акта о недостатках, обнаруженных в гарантийный срок, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Генеральный подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения о выявленных дефектах направить своего представителя, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.
8.5 При отказе Генерального подрядчика от составления или подписания Акта о недостатках, обнаруженных в гарантийный срок, эксплуатирующая организация и/или
Заказчик составляют односторонний акт.
8.6 В случае обнаружения дефектов на одном и том же оборудовании или узлах оборудования (или материалов) Генеральный подрядчик за свой счет обязан заменить это оборудование (узлы оборудования) или материалы в срок, определяемый Актом о недостатках, обнаруженных в гарантийный срок.
8.7 Если Генеральный подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые Акт о недостатках, обнаруженных в гарантийный срок, Заказчик имеет право заменить оборудование и устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц за счет Генерального подрядчика.
8.8 Ущерб, нанесенный по вине Генерального подрядчика или его субподрядчиков (субпоставщиков) оборудованию, материалам Объекту в период строительства и/или Гарантийного срока, возмещается за счет Генерального подрядчика в полном объеме.
8.9 Генеральный подрядчик не несет ответственности в период Гарантийного срока за ущерб, причиненный Объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.
8.10 Лицензии и разрешения:
8.10.1 Генеральный подрядчик на все время действия Контракта должен иметь разрешение от компетентных органов РФ на право осуществления деятельности по исполнению Контракта на территории Российской Федерации и в городе Москве.
8.10.2 Генеральный подрядчик получает, продлевает и закрывает ордер на право производства работ, выполняемых Генеральным подрядчиком на объекте, уплачивая при этом все необходимые платежи. Ответственность за просрочку получения, продления ордера, включая штрафы, несет Генеральный подрядчик за исключением случаев несвоевременного предоставления Заказчиком документов. необходимых для открытия ордера.

Статья 9 Охранные мероприятия

9.1 Генеральный подрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану строительной площадки, в том числе бытовых помещений, и пропускной режим на строительную площадку, в том числе в бытовые помещения.
9.2 Генеральный подрядчик обязан обеспечить противопожарную безопасность строительной площадки, в том числе бытовых помещений, для чего по согласованию с органами пожарного надзора строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком годности.
9.3 С начала работ и вплоть до передачи Объекта в установленном порядке эксплуатирующей организации Генеральный подрядчик несет полную ответственность за охрану Объекта, в т.ч. всего имущества, материалов, оборудования, строительной техники.

Статья 10 Ответственность сторон

10.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Генеральный подрядчик несут ответственность в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063" и иным законодательством Российской Федерации.
10.2 Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке, установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - Цена Контракта (Этапа)).
10.3 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
10.3.1 10 процентов Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена Контракта (Этапа) не превышает 3 млн. рублей;
10.3.2 5 процентов Цены контракта (Этапа) в случае, если Цена контракта (Этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10.3.3 1 процент Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена контракта (Этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
10.3.4 0,5 процента Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена контракта (Этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
10.3.5 0,4 процента Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена контракта (Этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
10.3.6 0,3 процента Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена контракта (Этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
10.3.7 0,25 процента Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена Контракта (Этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
10.3.8 0,2 процента Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена Контракта (Этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
10.3.9 0,1 процента Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена Контракта (Этапа) превышает 10 млрд. рублей.
10.4 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим пунктом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
10.4.1 в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
10.4.2 в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
10.5 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Генеральным подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
10.6 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
10.6.1 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
10.6.2 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10.6.3 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
10.6.4 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
За ненадлежащее исполнение Генеральным подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые он обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 % стоимости указанных работ.
10.6.5 Генеральный подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе:
10.6.5.1 за представление документов, указанных в статье «Права и обязанности сторон», содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
10.6.5.2 за не привлечение субподрядчиков в объеме, установленном в контракте - устанавливается штраф в размере 5 процентов такого привлечения.
10.7 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
10.7.1 1000 рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
10.7.2 5000 рублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10.7.3 10000 рублей, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
10.7.4 100000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
10.8 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
10.9 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.
10.10 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.
10.11 Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
10.12 В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ не в полном объеме и/или завышения их стоимости Генеральный подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
10.13 Уплата Генеральным подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
10.14 В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего
исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.
10.15 При непредставлении Заказчику информации о привлечении всех субподрядчиках, в соответствии с требованиями пункта 6.3.10 настоящего Контракта, Генеральному подрядчику начисляется пеня в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты пени, от цены договора, заключенного Генеральным подрядчиком с субподрядчиками, пеня подлежит начислению за каждый день просрочки за неисполненные фактически обязательства.

Статья 11 Права собственности

11.1 По завершению строительства Объект оформляется в собственность города Москвы и передается эксплуатирующей организации в установленном порядке.
11.2 Генеральный подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся, или построенный Объект или отдельную его часть, а также проектную документацию на строительство Объекта или его отдельной части никакой третьей стороне.

Статья 12 Порядок расторжения Контракта

12.1 Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в порядке одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренных п. 12.2 Контракта, которые являются для Сторон существенными условиями Контракта.
12.2 Заказчик вправе расторгнуть настоящий Контракт по решению суда или в порядке одностороннего отказа в следующих случаях:
12.2.1 Нарушения Генеральным подрядчиком промежуточных сроков выполнения Работ и окончания срока строительства Объекта, установленных в Графике производства работ (Приложение №1).
12.2.2 Внесения без предварительного письменного согласования с Заказчиком изменений в проектную документацию, увеличивающих стоимость и/или сроки строительства Объекта.
12.2.3 Задержки Генеральным подрядчиком начала строительства Объекта более чем на 10 (Десять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика.
12.2.4 Непредставление обеспечения исполнения Контракта, указанного в п.13.1 настоящего Контракта.
12.2.5 Исключение Генерального подрядчика из членов саморегулируемой организации, издания актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих права Генерального подрядчика на производство работ.
12.2.6 В случае исключения Объекта из адресной инвестиционной программы города Москвы.
12.2.7 Предоставление Генеральным подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта недействительных документов (банковской гарантии).
12.2.8 Установления факта проведения ликвидации Генерального подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Генерального подрядчика банкротом и открытии в отношении его конкурсного производства.
12.2.9 Установления факта приостановления деятельности Генерального подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
12.2.10 Несчастного случая со смертельным исходом или причинением тяжкого вреда здоровью, произошедшего на Объекте в связи с несоблюдением требований охраны труда при производстве работ по вине Генерального подрядчика, установленной решением или приговором суда
12.3 Генеральный подрядчик вправе расторгнуть настоящий Контракт по решению суда или в порядке одностороннего отказа в следующих случаях:
12.3.1 Неоднократного нарушения Заказчиком обязательств по финансированию строительства Объекта, за исключением случаев уменьшения Заказчику ранее доведенных бюджетных ассигнований в адресной инвестиционной программе города Москвы на соответствующий период.
12.3.2 Консервации Объекта по независящим от Генерального подрядчика причинам.
12.3.3 Внесения Заказчиком изменений в проектную документацию, увеличивающих стоимость строительства более чем на 10% (Десять процентов) от Цены Контракта.
12.4 В случае расторжения Контракта по основаниям, указанным в п.п. 12.2, 12.3 Контракта, Сторона-инициатор направляет другой Стороне решение о расторжении Контракта.
12.5 Расторжение Контракта влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту, за исключением предусмотренных контрактом гарантийных обязательств, обязательств Генерального подрядчика по представлению проектной, исполнительной и иной документации, разработанной (полученной) в процессе исполнения обязательств по Контракту, в том числе необходимой для получения Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и регистрации права собственности города Москвы, обязательств по устранению дефектов в работах и конструкциях, обязательств по возврату Заказчику сумм излишне уплаченных денежных средств и обязательств Заказчика по оплате работ, выполненных в период действия контракта, не исполненных на дату расторжения Контракта, и не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по Контракту, которое имело место до дня расторжения Контракта.
12.6 Расторжение Контракта не влечет за собой прекращение обязательств Генерального подрядчика по передаче строительной площадки Заказчику, до указанного момента содержание и охрана площадки возлагается на Генерального подрядчика.
12.7 Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта направляется другой стороне в порядке, установленном п. 17.1 Контракта.
Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
При этом датой надлежащего уведомления признается дата получения подтверждения о вручении данного уведомления или дата получения информации об отсутствии стороны по адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты размещения на официальном сайте решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
12.8 Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Генеральный подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии.

Статья 13 Обеспечение исполнения Контракта, обеспечение гарантийных обязательства

13.1 Обеспечение исполнения Контракта представляется.
Генеральный подрядчик внес обеспечение исполнения Контракта на сумму 1 145 884 518 (один миллиард сто сорок пять миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот восемнадцать) рублей 30 копеек, в форме безотзывной банковской гарантии, что составляет 30 % от начальной (максимальной) цены Контракта, предусмотренной документацией о закупке.
Обеспечение гарантийных обязательств представляется в размере 19 098 075,31 (Девятнадцать миллионов девяносто восемь тысяч семьдесят пять) рублей 31 копейка, что составляет 0,5 % от начальной (максимальной) цены Контракта, предусмотренной документацией о закупке.
13.2 Способ обеспечения исполнения Контракта, обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе.
ВАРИАНТ 1 (Используется при предоставлении Генеральным подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным ст.45 Закона о контрактной системе):
Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением безотзывной банковской гарантии. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным ст.45 Закона о контрактной системе, а также предусматривать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
ВАРИАНТ 2 (Используется при предоставлении Генеральным подрядчиком обеспечения исполнения Контракта путем внесения денежных средств на счет Заказчика):
Денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения обязательств по Контракту, включая обязательства по уплате предусмотренных Контрактом неустоек (штрафов, пеней), перечислены Генеральным подрядчиком в размере, установленном в настоящей статье Контракта, на счет Заказчика, указанный в статье «Адреса, реквизиты и подписи Сторон».
Факт внесения Генеральным подрядчиком денежных средств в обеспечение исполнения обязательств по Контракту подтверждается платежным поручением с отметкой банка о проведении платежа и списании средств со счета Генерального подрядчика и поступлением денежных средств на счет Заказчика.
Внесенные Генеральным подрядчиком в обеспечение исполнения обязательств Генерального подрядчика по Контракту денежные средства обеспечивают исполнение Генеральным подрядчиком всех обязательств Генерального подрядчика по Контракту, в том числе обязательств, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Контракта Генеральным подрядчиком, включая обязательства по возмещению Заказчику убытков по уплате Заказчику неустоек (штрафов, пеней), начисленных Заказчиком в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Генеральным подрядчиком предусмотренных Контрактом обязательств.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из внесенных Генеральным подрядчиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Генеральный подрядчик обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Генеральным подрядчиком Заказчику по Контракту. Удержанные Заказчиком денежные средства переходят в бюджет города Москвы.
Денежные средства, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе возвращаются Заказчиком Генеральному подрядчику по истечении срока действия данного обеспечения в срок до тридцати дней с даты исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Денежные средства возвращаются на банковский счет Генерального подрядчика, указанный в статье «Адреса, реквизиты и подписи Сторон».
Обеспечение исполнения Контракта распространяется на случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств по Контракту, неуплаты Генеральным подрядчиком неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Генеральным подрядчиком своих обязательств по Контракту.
В ходе исполнения Контракта Генеральный подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 Закона о контрактной системе.
Генеральный подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
13.3 В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Генерального подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с разделом 10 настоящего Контракта.

Статья 14 Обстоятельства непреодолимой силы

14.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
14.2 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
14.3 Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Статья 15 Порядок урегулирования споров

15.1 В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.
15.2 Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).
15.3 До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
15.3.1 Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ, по существу, в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
15.3.2 В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
15.3.3 Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
15.3.4 В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
15.4 В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

Статья 16 Срок действия, порядок изменения Контракта

16.1 Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по «17» января 2024 г. (равен сроку выполнения работ п.4.3 Контракта + 365 дней) (Срок действия Контракта рассчитывается в следующем порядке: с даты подведения итогов закупки + срок для заключения контракта, установленный действующим законодательством + срок выполнения работ, указанный в п. 4.3 Контракта + 365 дней согласно п. 7.4 приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 19 июля 2019 г. № 899-ПП).
16.2 Срок действия Контракта может быть продлен Сторонами в пределах, предусмотренных п. 7.4 приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 19 июля 2019 г. № 899-ПП, при наступлении обстоятельств, указанных в п.6.3.26 Контракта, на период в течение которого Генеральный подрядчик не мог приступить к выполнению работ по Контракту, и/или работы были приостановлены по вине Заказчика, что подтверждается соответствующим Актом, подписанным Сторонами.
16.3 Генеральный подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п.6.3.26 Контракта, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
16.4 Истечение срока действия Контракта влечет прекращение обязательств по Контракту (за исключением предусмотренных контрактом гарантийных обязательств и обязательств Заказчика по оплате работ, выполненных в течение срока действия Контракта), но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по Контракту, которые имели место до дня истечения срока действия Контракта.
16.5 Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов, заключенных заказчиками.
16.6 Изменение и дополнение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном или электронном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Реестре контрактов.

Статья 17 Прочие условия

17.1 Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 19 Контракта, или нарочно, или посредством электронного документооборота Правительства Москвы, а также с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи, электронной почты и электронного документооборота Правительства Москвы уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
17.2 Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
17.3 Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчиком и Генеральным подрядчиком является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов, заключенных заказчиками, в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.
17.4 При исполнении Контракта не допускается перемена Генерального подрядчика, за исключением случая, если новый Генеральный подрядчик является правопреемником Генерального подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
17.5 В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.
17.6 При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Генеральным подрядчиком допускается выполнение работ качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в проектной документации. В этом случае соответствующие изменения должны быть оформлены дополнительным соглашением.
17.7 Неотъемлемой частью Контракта являются: График производства работ (Приложение № 1); Требования по безопасности строительства, культуре производства и охране труда (Приложение № 2); Порядок заполнения Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2), Порядок заполнения Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) (Приложение № 3); Форма Акта о выполнении Генеральным подрядчиком обязательств по представлению документации на построенный объект (Приложение № 4); Смета Контракта (Приложение № 5); Возможные виды и объемы работ по строительству объекта капитального строительства; которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по строительству Объекта (Приложение № 6); Требования к предъявлению рабочей документации в электронном виде (Приложение № 7); Форма Акта о приемке выполненных работ (услуг) (Приложение № 8); Форма уведомления о привлеченных субподрядчиках (соисполнителях) (Приложение № 9).

Статья 18 Организация информирования о деятельности Сторон

18.1 Организация информирования о деятельности Сторон по настоящему Контракту осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей статьей Контракта, путем размещения информации на сайтах Сторон в сети «Интернет», с использованием которых осуществляется информирование неограниченного круга лиц об их деятельности (далее - сайт), при наличии соответствующего сайта у Генерального подрядчика.
18.2 Обмен информацией между Сторонами осуществляется через специально созданные информационные блоки, размещенные на сайтах Сторон.
18.3 В целях организации информационного взаимодействия Заказчик во взаимодействии с Департаментом информационных технологий города Москвы в течение одного дня с даты заключения Контракта размещает в сети Интернет по адресу www.mos.ru/widgets/citynews функционал, обеспечивающий возможность выбора Генеральным подрядчиком внешнего вида и размеров информационного блока и содержащий необходимую техническую информацию (HTML-код), позволяющую осуществить размещение информационного блока на сайте Генерального подрядчика.
18.4 Генеральный подрядчик вправе направить Заказчику информацию для ее размещения в соответствующем информационном блоке.
18.5 Создание информационного блока на сайте Генерального подрядчика осуществляется путем размещения технической информации, указанной в настоящей статье Контракта, на сайте Генерального подрядчика в течение 10 дней с даты заключения Контракта.
18.6 Наполнение информационного блока, размещенного на сайте Генерального подрядчика, осуществляется Заказчиком во взаимодействии с Департаментом информационных технологий города Москвы и с учетом согласования текста технической информации Генеральным подрядчиком.
18.7 Заказчик во взаимодействии с Департаментом информационных технологий города Москвы еженедельно обеспечивает проверку факта размещения информационного блока на сайте Генерального подрядчика.

Статья 19 Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
ГКУ «УДМС»
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.6
ИНН 7728381587, КПП 772801001
УФК по г. Москве (Департамент финансов города Москвы,
ГКУ «УДМС», л/с № 0380611000452330)
40201810445250000179 в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35
БИК 044525000 ОКПО 19744915
ОГРН 5177746039411

Заместитель директора –
руководитель контрактной службы

______________/Т.В.Пилевская/


Генеральный подрядчик:
АО «МИСК»
Адрес: 117630, г. Москва, ул. Обручева, д. 23, этаж 8, кабинет 7
Телефон/Факс +7 (495) 280-75-57/+7 (495) 280-75-57, доб. 2195
р/с 40702810901700000210 ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"
к/с 30101810300000000985 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525985
Департамент финансов города Москвы (АО "МИСК" л/с 3480662000452337)
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. МОСКВА 35
к/с 40601810245253000002
БИК 044525000
ОГРН: 1107746567378
ИНН/КПП: 7709857542/772801001
Генеральный директор

______________/Ф.Р.Хайдаров/
С уважением, Дмитриева А.В.

Алёна Владимировна
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 23 мар 2018, 15:17
Откуда: Москва

Re: Начало конца

Сообщение Алёна Владимировна » 14 июл 2020, 15:32

Приложение №1
к государственному контракту
от _______202_г № 0173200001420000416

График производства работ на выполнение подрядных работ
по строительству объекта капитального строительства:
«Реконструкция участков общегородской улично-дорожной сети - ул. Ивана Франко
и Старо-Рублевского путепровода. Этап 2.1. Этап 2.2. Северный дублер Кутузовского проспекта (освобождение территории (снос капитальных строений и гаражей) для строительства Северного дублера Кутузовского проспекта
на участке от МКАД до ММДЦ "Москва-СИТИ"»

Этап 2.1
1
Разработка рабочей документации
Дата заключения государственного контракта
не позднее 180 (сто восемьдесят) дней с даты заключения государственного контракта
Передача государственному заказчику рабочей документации по акту приема-передачи.
2
Подготовительные работы
Дата заключения государственного контракта
не позднее 30 (тридцати) дней с даты заключения государственного контракта
Исполнительная документация и иные документы, предусмотренные нормами РФ г. Москвы
3

Строительство дождевой канализации в открытой траншее.
не позднее 30 (тридцати) дней с даты заключения государственного контракта
не позднее 130 (ста тридцати) дней с даты заключения государственного контракта
Исполнительная документация и иные документы, предусмотренные нормами РФ г. Москвы
4
Строительство трубопроводов тепловых сетей в каналах.
не позднее 30 (тридцати) дней с даты заключения государственного контракта
не позднее 74 (семидесяти четырех) дней с даты заключения государственного контракта
Исполнительная документация и иные документы, предусмотренные нормами РФ г. Москвы
5
Строительство трубопроводов городского водопровода.
не позднее 30 (тридцати) дней с даты заключения государственного контракта
не позднее 195 (ста девяноста пяти) дней с даты заключения государственного контракта
Исполнительная документация и иные документы, предусмотренные нормами РФ г. Москвы
6
Строительство трубопроводов городского водопровода с применением бурошнековой установки
не позднее 30 (тридцати) дней с даты заключения государственного контракта
не позднее 80 (восьмидесяти) дней с даты заключения государственного контракта
Исполнительная документация и иные документы, предусмотренные нормами РФ г. Москвы
7
Строительства комплекса очистных сооружений ОС2
не позднее 30 (тридцати) дней с даты заключения государственного контракта
не позднее 210 (двухсот десяти) дней с даты заключения государственного контракта
Исполнительная документация и иные документы, предусмотренные нормами РФ г. Москвы
8
Строительство электрических кабелей и телефонной канализации методом ГНБ.
не позднее 30 (тридцати) дней с даты заключения государственного контракта
не позднее 90 (девяносто) дней с даты заключения государственного контракта
Исполнительная документация и иные документы, предусмотренные нормами РФ г. Москвы
9
Предоставление документации на построенный объект
не позднее 180 (шестидесяти) дней с даты заключения государственного контракта
не позднее 210 (двухсот десяти) дней с даты заключения государственного контракта
Исполнительная документация и иные документы, предусмотренные нормами РФ г. Москвы
С уважением, Дмитриева А.В.

Алёна Владимировна
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 23 мар 2018, 15:17
Откуда: Москва

Re: Начало конца

Сообщение Алёна Владимировна » 14 июл 2020, 15:33

Этап 2.2
№ п/п
Наименование видов работ
Дата начала выполнения работ
Дата окончания выполнения работ
Исполнительная документация
1
Разработка рабочей документации
Дата заключения государственного контракта
не позднее 180 (сто восемьдесят) дней с даты заключения государственного контракта
Передача государственному заказчику рабочей документации по акту приема-передачи.
2
Подготовительные работы
Дата заключения государственного контракта
не позднее 30 (тридцати) дней с даты заключения государственного контракта
Исполнительная документация и иные документы, предусмотренные нормами РФ г. Москвы
3
Строительство Эстакады съезда 52

не позднее 30 (тридцати) дней с даты заключения государственного контракта
не позднее 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней с даты заключения государственного контракта
Исполнительная документация и иные документы, предусмотренные нормами РФ г. Москвы
4
Строительство подпорной стены ПС-С51
не позднее 150 (ста пятидесяти) дней с даты заключения государственного контракта
не позднее 645 (шестисот сорока пяти) дней с даты заключения государственного контракта
Исполнительная документация и иные документы, предусмотренные нормами РФ г. Москвы
5
Строительство подпорной стены ПС-С52
не позднее 150 (ста пятидесяти) дней с даты заключения государственного контракта
не позднее 240 (двухсот сорока) дней с даты заключения государственного контракта
Исполнительная документация и иные документы, предусмотренные нормами РФ г. Москвы
6
Демонтаж существующего путепровода на Рублевском шоссе
не позднее 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней с даты заключения государственного контракта
не позднее 620 (шестисот двадцати) дней с даты заключения государственного контракта
Исполнительная документация и иные документы, предусмотренные нормами РФ г. Москвы
7
Строительство Эстакады съезда 51

не позднее 423 (четырехсот двадцати трех) дней с даты заключения государственного контракта
не позднее 942 (девятисот сорока двух) дней с даты заключения государственного контракта
Исполнительная документация и иные документы, предусмотренные нормами РФ г. Москвы
8
Строительство Эстакады съезда 54

не позднее 423 (четырехсот двадцати трех) дней с даты заключения государственного контракта
не позднее 942 (девятисот сорока двух) дней с даты заключения государственного контракта
Исполнительная документация и иные документы, предусмотренные нормами РФ г. Москвы
9
Строительство инженерных коммуникаций
не позднее 30 (тридцати) дней с даты заключения государственного контракта
не позднее 942 (девятисот сорока двух) дней с даты заключения государственного контракта
Исполнительная документация и иные документы, предусмотренные нормами РФ г. Москвы
10
Строительство дорожной части
не позднее 30 (тридцати) дней с даты заключения государственного контракта
не позднее 942 (девятисот сорока двух) дней с даты заключения государственного контракта
Исполнительная документация и иные документы, предусмотренные нормами РФ г. Москвы
11
Ликвидация строительства
не позднее 942 (девятисот сорока двух) дней с даты заключения государственного контракта
не позднее 960 (девятисот шестидесяти) дней с даты заключения государственного контракта
Исполнительная документация и иные документы, предусмотренные нормами РФ г. Москвы
12
Предоставление документации на построенный объект
не позднее 920 (девятисот двадцати) дней с даты заключения государственного контракта
не позднее 960 (девятисот шестидесяти) дней с даты заключения государственного контракта
Исполнительная документация и иные документы, предусмотренные нормами РФ г. Москвы




Заказчик:
Заместитель директора –
руководитель контрактной службы



Генеральный подрядчик:
Генеральный директор

________________/ Т.В.Пилевская /
_______________/ Ф.Р.Хайдаров /
С уважением, Дмитриева А.В.

Алёна Владимировна
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 23 мар 2018, 15:17
Откуда: Москва

Re: Начало конца

Сообщение Алёна Владимировна » 14 июл 2020, 15:33

Приложение № 2
к государственному контракту
от ___202_г №0173200001420000416


Требования по безопасности строительства, культуре производства
и охране труда


п/п
Требования
1
2
1.
Обеспечить наличие на строительной площадке у ответственного за производство работ:
1.1.
Приказа руководителя строительной организации о назначении лица, ответственного за производство работ на объекте.
1.2.
Стройгенплана, комплекта рабочих чертежей, проекта производства работ на выполняемые виды работ, схемы организации стройплощадки.
1.3.
Журналов: производства работ, авторского надзора, сварочных и бетонных работ, проверки знаний и инструктажей по технике безопасности.
2.
Соответствие габаритов строительной площадки, размещения временных зданий, элементов обустройства стройгенплану и ППР.
3.
Наличие:
3.1.
Ограждений строительной площадки, соответствующих требованиям, установленным постановлением Правительства Москвы от 19.05.2015 № 299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве», других нормативно-правовых актов города Москвы» и проектной документации.
3.2.
Информационных щитов с необходимой информацией и отвечающих установленным требованиям.
3.3.
Освещения строительной площадки, участков работ и рабочих мест, проездов и подходов к ним, ограждений строительных объектов, опасных зон, пешеходных галерей в соответствии с требованиями государственных стандартов.
3.4.
Моечных постов автотранспорта (включая автомиксеры) на выездах со строительной площадки:
- заводского изготовления (сертифицированных) с замкнутым циклом водооборота и утилизацией стоков, на заасфальтированной площадке (при прокладке коммуникаций, строительстве линейных сооружений – на плитах);
- в зимнее время - установки пневмомеханической очистки автомашин.
3.5.
Бытовых помещений (бытового городка) в составе:
- помещения для переодевания;
- пункт приема пищи;
- помещение для сушки одежды и обуви;
- помещения для обогрева (при температуре воздуха на рабочих местах ниже 10 град. С);
- место для оказания первой медицинской помощи (кроме того, в каждом бытовом помещении аптечка для оказания первой медицинской помощи);
- питьевой пункт;
- умывальные, душевые;
- туалеты (био);
- место для курения;
- средства пожаротушения (пожарный щит, огнетушители в каждом бытовом помещении).
3.6.
Навесных декоративно-сетчатых ограждений на фасадах зданий и сооружений, выходящих на улицы, магистрали и площади.
3.7.
Бункера-накопителя для сбора строительного мусора (или выгороженной для этих целей специальной площадки)
4.
Требования к складированию:
4.1.
Наличие оборудованных мест для складирования материалов, конструкций, изделий и инвентаря, а также мест для установки строительной техники.
4.2.
Выполнение установленных требований при складировании и хранении материалов и изделий.
4.3.
Складирование материалов, прокладка транспортных путей за пределами призмы обрушения грунта незакрепленных выемок.
4.4.
Размещение материалов на крыше с применением мер против их падения, в том числе от воздействия ветра. Во время перерывов в работе технологические приспособления, материалы и инструмент закреплены или убраны с крыши.
5.
Эксплуатация лесов и подмостей:
(в том числе: заземление и крепление)
5.1.
высотой до 4 м – приемка производителем работ или мастером с регистрацией в журнале работ;
- выше 4 м – приемка комиссией по акту.
5.2.
Средства подмащивания имеют ровные рабочие настилы с зазором между досками не более 5 мм, а при расположении настила на высоте - ограждения и бортовые элементы.
6.
Требования электробезопасности:
наличие приказа на ответственного за электрохозяйство;
- состояние электроснабжения и внутренних групповых электросетей производственной территории и бытового городка (крепление проводов и кабелей, способы их прокладки, вводы в здания и электрощиты) должны соответствовать требованиям ПУЭ;
- состояние распределительного и коммутирующего электрооборудования (электрощиты, сборки, рубильники и др.) не должны иметь внешних повреждений, некалиброванных плавких вставок и должны быть обеспечены исправными блокировочными или запирающими устройствами дверей, крышек, видимым заземлением;
подключение сварочного оборудования (подключение кабелей к сварочному оборудованию должно осуществляться при помощи кабельных наконечников, соединение кабелей производится при помощи муфт, гильз, наконечников);
при выполнении электросварочных работ должны приниматься меры против повреждения изоляции кабелей и проводов, соприкосновения их с водой, маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами (расстояние от сварочных проводов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом должно быть не менее 0,5 м, а с горючими газами – не менее 1 м);
все электрооборудование должно иметь заземление (протокол испытаний) и подключено через УЗО;
запрещается: использование поврежденных электроустановочных изделий, сетевых удлинителей (переносок), не отвечающих требованиям безопасности, светильников со снятыми рассеивателями, некалиброванных плавких вставок.
7.
Требования пожаробезопасности:
7.1.
наличие приказа и инструкций по пожарной безопасности;
- наличие пожарного расчета;
наличие знаков пожарной безопасности, схем эвакуации, средств оповещения и первичных средств пожаротушения (пожарный щит, огнетушители);
соблюдение правил пожарной безопасности при выполнении пожароопасных работ;
- запрещается размещение (складирование) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючих (легковоспламеняющихся) веществ и материалов.
7.2.
баллоны с горючим газом, имеющие башмаки, хранятся в вертикальном положении в специальных гнездах, клетях и других устройствах, исключающих их падение. Баллоны, не имеющие башмаков, хранятся в горизонтальном положении на рамах или стеллажах. Высота штабеля не превышает 1,5 м, а клапаны закрыты предохранительными колпаками и обращены в одну сторону;
перемещение газовых баллонов производится на специально предназначенных для этого тележках, в контейнерах и других устройствах, обеспечивающих устойчивое положение баллонов;
при перерывах в работе, в конце рабочей смены сварочная аппаратура отключается. Шланги отсоединены, а в паяльных лампах давление - полностью снято.
8.
Обеспечить всех работающих и находящихся на строительной площадке:
8.1.
Касками с храповым механизмом.
8.2.
Защитными очками.
8.3.
Защитными перчатками.
8.4.
Сигнальными жилетами желтого или оранжевого цвета со светоотражающими элементами (или фирменная спецодежда со светоотражающими вставками, занимающими не менее 30 % поверхности).
8.5.
Спецобувью с укрепленными подноском и подошвой из металлического или композитного материала.
9.
Обеспечить строительный объект средствами индивидуальной и
коллективной защиты при работе на высоте:
9.1.
Ограждения опасных зон по перепаду высот (1,8 м и более) высотой 0,8 – 1,2 м с заполнением в 3-х уровнях (по верху, в средней части и нижней – бортовая доска) инвентарных или изготовленных с соблюдением требуемых прочностных характеристик.
9.2.
Сертифицированные защитно-улавливающие сетки (ЗУС) при строительстве монолитных и монолитно-кирпичных зданий различного назначения с третьего этажа и выше, обеспечивающие по своим размерам и прочностным характеристикам защиту от падения, работающих на высоте, установленные не ниже 2-х ярусов от горизонта производства работ.
9.3.
Лямочные защитные привязи с креплением на плечах, поясе и бедрах со стропом, энергопоглощающим устройством и большим карабином.
9.4.
Надежные и удобные места крепления страховочных средств (элементы строительных конструкций, специально натянутые тросы).
10.
Правила по земляным сооружениям, основаниям и фундаментам
10.1.
Наибольшая крутизна откосов траншей, котлованов и других временных выемок, устраиваемых без крепления, соответствует требованиям СНиП 12-04-2002.
10.2.
Максимальная глубина выемок с вертикальными незакрепленными стенками соответствует требованиям СНиП 12-04-2002.
11.
Организация работ, производственных территорий, участков работ и рабочих мест
11.1.
Содержание в чистоте и порядке проездов, проходов на производственных территориях, а также рабочих мест и проходов к ним.
11.2.
Наличие защитного козырька над входами в строящиеся здания (сооружения).
11.3.
Колодцы, шурфы и другие выемки закрыты крышками, щитами или ограждены.
11.4.
Монтаж лестничных маршей осуществляется одновременно с монтажом конструкций здания. На смонтированных лестничных маршах установлены ограждения.
11.5.
В местах перехода через траншеи, ямы, канавы установлены переходные мостики, огражденные с обеих сторон перилами со сплошной обшивкой внизу и с дополнительной ограждающей планкой.
11.6.
Для прохода на рабочие места в выемки установлены трапы или маршевые лестницы с ограждениями или приставные лестницы (в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001).
11.7.
Газо- и электросварочные работы выполняются с применением лесов, подмостей и лестниц с площадками, огражденных перилами (в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001).
11.8.
Извлеченный из выемки грунт размещается на расстоянии не менее 0,5 м от бровки этой выемки.
12.
Эксплуатация средств механизации и оснастки, мобильных машин и транспортных средств
12.1.
При работе экскаватора не производятся другие работы со стороны забоя и не находятся работники в радиусе действия экскаватора плюс 5 метров.
12.2.
Съемные грузозахватные приспособления и тара в процессе эксплуатации подвергаются техническому осмотру лицом, ответственным за их исправное состояние. Результаты осмотра регистрируются в журнале работ. Съемные грузозахватные приспособления и тара, не прошедшие технического осмотра, не находятся в местах производства работ.
12.3.
Грузовые крюки грузозахватных средств (стропы, траверсы) снабжены предохранительными замыкающими устройствами, предотвращающими самопроизвольное выпадение груза.
12.4.
При размещении и эксплуатации машин, транспортных средств приняты меры, предупреждающие их опрокидывание или самопроизвольное перемещение под действием ветра, при уклоне местности или просадке грунта.
12.5.
Перемещение, установка и работа машин, транспортных средств вблизи выемок (котлованов, траншей, канав и т.п.) с неукрепленными откосами производятся за пределами призмы обрушения грунта.
13.
Особые условия
13.1
Соблюдение сохранности информации и защита сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты государственной тайны, в том числе Закона РФ от 21.07.1993 № 5485-1 "О государственной тайне", Инструкции по обеспечению режима секретности в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.05.2004 № 3-1, Указа Президента РФ от 30.11.1995 N 1203 "Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне", Постановления Правительства РФ от 15.04.1995 № 333 "О лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны". В случае проведения работ, связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну, обеспечить наличие лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, соответствующей степени секретности, а также наличие допуска работников к государственной тайне соответствующей формы.
Примечание:
Выполнение частичное (неполное) или не соответствующее требованиям считается невыполнением.


Заказчик:
Заместитель директора –
руководитель контрактной службы



Генеральный подрядчик:
Генеральный директор

________________/ Т.В.Пилевская /
_______________/ Ф.Р.Хайдаров /
С уважением, Дмитриева А.В.

Алёна Владимировна
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 23 мар 2018, 15:17
Откуда: Москва

Re: Начало конца

Сообщение Алёна Владимировна » 14 июл 2020, 15:37

Приложение №3
к государственному контракту
от_____202_г № 0173200001420000416

Порядок
заполнения Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2)

В заглавной части Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) в графах: Заказчик указывается Государственное казённое учреждение города Москвы «Управление дорожно-мостового строительства», Генеральный подрядчик указывается наименование генподрядной организации с указанием адреса, телефона, факса.
Стройка (Объект) – указывается наименование строящегося объекта
Договор подряда (контракт) - указываются реквизиты Контракта.
Табличная часть Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2) состоит из 10 граф:
графа 1 (Номер по порядку) - указывается порядковый номер наименования работ и затрат;
графа 2 (Наименование видов работ, оборудования, затрат) - указывается наименование работ и затрат, согласно п.3.2 государственного контракта;
графа 3 (Единица измерения) – указывается единица измерения, в которой исчисляются выполняемые работы и затраты;
графа 4 (Количество) - указывается количество работ и затрат в соответствующих единицах измерения;
графа 5 (Стоимость единицы работ) - указывается стоимость единицы работ в соответствующих единицах измерения;
графа 6 (Твердая договорная стоимость) - указывается стоимость соответствующих работ и затрат, согласно п.3.2 государственного контракта;
графа 7 (Количество, выполнено с начала строительства) - указывается размер выполненных работ и затрат, в соответствующих единицах измерения, нарастающим итогом с начала выполнения работ, включая отчетный период;
графа 8 (Стоимость, выполнено с начала строительства) - указывается стоимость выполненных работ и затрат, нарастающим итогом с начала выполнения работ, включая отчетный период;
графа 9 (Количество, выполнено за текущий месяц) - указывается размер выполненных работ и затрат, в соответствующих единицах измерения, за отчетный период;
графа 10 (Стоимость, выполнено за текущий месяц) - указывается стоимость выполненных работ и затрат, за отчетный период;
В конце таблицы подводится итог, с выделением отдельной строкой суммы НДС.
Акт подписывается уполномоченными лицами с указанием должности и расшифровки подписи, с проставлением гербовой печати:
Сдал - Генеральный подрядчик;
Принял – Заказчик.
С уважением, Дмитриева А.В.

Алёна Владимировна
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 23 мар 2018, 15:17
Откуда: Москва

Re: Начало конца

Сообщение Алёна Владимировна » 14 июл 2020, 15:38

Порядок
заполнения Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3)

Заглавная часть заполняется аналогично Акту о приемке выполненных работ (Форма № КС-2).
Табличная часть Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) состоит 6 граф:
Графа 1 – указывается порядковый номер;
Графа 2 (Наименование видов работ, оборудования, затрат) – указывается наименование видов работ, оборудования, затрат;
Графа 3 (код)- проставляется прочерк;
Графа 4 (стоимость выполненных работ и затрат с начала строительства) – заполняется стоимость работ с начала проведения работ;
Графа 5 (стоимость выполненных работ и затрат с начала года) - заполняется стоимость выполненных работ нарастающим итогом;
Графа 6 (стоимость выполненных работ и затрат в том числе за отчетный период)- заполняется стоимость работ, предъявленных к оплате.
В конце таблицы подводится итог, с выделением отдельной строкой суммы НДС. Справка подписывается уполномоченными лицами с указанием должности и расшифровки подписи с проставлением гербовой печати:
Сдал - Генеральный подрядчик;
Принял – Заказчик.
С уважением, Дмитриева А.В.

Алёна Владимировна
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 23 мар 2018, 15:17
Откуда: Москва

Re: Начало конца

Сообщение Алёна Владимировна » 14 июл 2020, 15:38

Приложение № 4
к государственному контракту
от _____202_г № 0173200001420000416

Форма
Акт
о выполнении Генеральным подрядчиком обязательств
по представлению документации на построенный объект «_____», расположенный по адресу: ___

г. Москва « »_______________201_ г.
Заказчик – ___________________________________
Генеральный подрядчик – ___________________________________
составили настоящий акт о том, что, документация по объекту, в том числе на объекты инженерно-коммунального назначения, необходимая для передачи объекта на баланс эксплуатирующим организациям, в полном объеме передана Заказчику, а именно:
1. Расшифровка на объекты имущества.
2. В отношении движимого имущества (благоустройство, оборудование, ТСОДД, АПС, малые формы и др.): перечни (ведомость) с указанием стоимости на движимое имущество (оборудование, мебель и т.д.) и на элементы благоустройства, прилегающей к объекту территории, включая паспорт благоустройства, согласованные с эксплуатирующей организацией, накладные (оборудование, мебель и т.п.), контракты с приложением спецификаций, техническая схема Объекта, акт (схема) разграничения эксплуатационной ответственности (балансовой принадлежности), паспорт ОДХ согласованный с Межрегиональным Аналитическим Центром (ГБУ МАЦ), справка о передаче исполнительной и технической документации эксплуатирующей организации, акт передачи оборудования в монтаж (монтажная ведомость, либо иной документ, подтверждающий установку, пусконаладочные работы по оборудованию), акт технической приемки по форме, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 03.09.2002 № 718-ПП.
3. В отношении здания и оборудования ЦТП, ИТП, КНС, ДНС, ТП,РТП,ГРП и других сооружений: акт технической приемки по форме, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 03.09.2002 № 718-ПП, технические паспорта, спецификации и расшифровка на оборудование (если его поставка осуществлялась подрядчиком), Акт (материалы фотофиксации и др.) о ликвидации ранее снесенного имущества (при сносе сооружений, сетей, объектов недвижимого имущества), ведомость приемки объекта в эксплуатацию или справка/акт о готовности объекта (бегунок), согласованный эксплуатирующей организацией, перечень технической документации для приемки законченного объекта в эксплуатацию, согласованные с соответствующей специализированной организацией, справка о передаче исполнительной документации эксплуатирующей организации.
4. В отношении тепловой сети, водопровода, канализации, водостока, пристенного дренажа, газопровода, телефонной канализации, радиосети, кабельных линий электроснабжения, кабельных линий телефонии, телевидения и других инженерных сетей: исполнительный чертеж, согласованный с соответствующей специализированной организацией и ОПС ГУП «Мосгоргеотрест», Акт о ликвидации (при ликвидации сетей, объектов ОАО РЖД - материалы фотофиксации и др.), ведомость приемки объекта в эксплуатацию или справка/акт о готовности объекта (бегунок), согласованный эксплуатирующей организацией, перечень технической документации для приемки законченного объекта в эксплуатацию, акт технической приемки по форме, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 03.09.2002 № 718-ПП, согласованный с соответствующей специализированной организацией, акт (схема) разграничения эксплуатационной ответственности (балансовой принадлежности), справка о передаче технической и исполнительной документации эксплуатирующей организации. В случае необходимости и другие документы, связанные с технической и исполнительной документацией, которые требуется представить в специализированную или иную организацию.
5. В отношении лифтов и платформ подъемных для инвалидов дополнительно: акт допуска Ростехнадзора, акт передачи оборудования эксплуатирующей организации (включая техническую документацию, гарантийные паспорта и спецификации).
6. В отношении объектов дорожного назначения: (тоннели, эстакады, пешеходные переходы, дороги и т.д.): документ, подтверждающий сдачу проверки посадки объекта в геофонд ГУП «Могоргеотрест», отметка эксплуатирующей организации о готовности объекта к эксплуатации, схема сооружения, акт технической приемки по форме, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 03.09.2002 № 718-ПП, ведомость приемки объекта в эксплуатацию или справка/акт о готовности объекта (бегунок), согласованный эксплуатирующей организацией, - акт (схема) разграничения эксплуатационной ответственности, акт передачи оборудования в монтаж (монтажная ведомость, либо иной документ, подтверждающий установку, пусконаладочные работы по оборудованию), перечень или ведомость смонтированного оборудования с указанием его стоимости (если его поставка осуществлялась подрядчиком), согласованный эксплуатирующей организацией, справка о передаче исполнительной документации эксплуатирующей организации.
7. Иная документация, необходимая для передачи объекта и проложенных к объекту инженерных коммуникаций в собственность города Москвы и на баланс эксплуатирующих организаций, относящаяся к деятельности Генерального подрядчика.



Заказчик

Генеральный подрядчик
_______________/_____________/
_______________/_____________/
С уважением, Дмитриева А.В.

Алёна Владимировна
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 23 мар 2018, 15:17
Откуда: Москва

Re: Начало конца

Сообщение Алёна Владимировна » 14 июл 2020, 15:39

Приложение № 5
к государственному контракту
от _____202_г № 0173200001420000416





СМЕТА КОНТРАКТА

 
по объекту: «Реконструкция участков общегородской улично-дорожной сети - ул. Ивана Франко
и Старо-Рублевского путепровода. Этап 2.1. Этап 2.2. Северный дублер Кутузовского проспекта (освобождение территории (снос капитальных строений и гаражей) для строительства Северного дублера Кутузовского проспекта на участке от МКАД до ММДЦ "Москва-СИТИ"»
С уважением, Дмитриева А.В.

Ответить

Вернуться в «Дублер (СДКП)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость